+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Договор на пошив спец одежды

Содержание

Договор купли продажи спецодежды образец

Договор на пошив спец одежды

Важная особенность состоит в том, что одежда приобретается лицом исключительно для себя, то есть для личного использования, без цели продать ее третьему лицу в целях получения прибыли;

  • Договор поставки одежды (еще именуется договором оптовой продажи одежды). Здесь основная особенность в том, что обе стороны – это предприниматели, которые действуют в коммерческих целях. Первая сторона также как и в первом случае, является продавцом, но только оптового характера, а вторая сторона – это предприниматель, скупающий одежду не для личного использования, а для ее дальнейшей перепродажи в розничном порядке по иным ценам, что приносит ему доход.
  • Требования к договору купли-продажи одежды Как правило, договор купли-продажи одежды в розничном порядке заключается без составления какого-либо документа, который именовался бы договором.

Договор купли-продажи одежды образец бланк

Качество и комплектность 2.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать ГОСТ, ТУ, принятым для данного вида товаров, образцам Товара.

Весь Товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами и/или другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество и соответствовать гигиеническим нормам. 2.2.

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара.

2.3. Принятый Покупателем Товар должен быть осмотрен им в течение 15 календарных дней. 2.4.

При обнаружении производственных дефектов Товара при его приемке, а также в процессе реализации Покупатель обязан известить Поставщика о выявленных дефектах в течение 5 календарных дней после их обнаружения с приложением подробного перечня указанных дефектов. Вызов представителя Поставщика обязателен.

Договор поставки спецодежды

Начало сроков исчисления штрафных санкций наступает на следующий день после окончания срока необходимого для рассмотрения претензии. При отсутствии ответа на претензию сторона вправе передать рассмотрение спора в Арбитражный суд .

При этом размер штрафных санкций (1% за каждый день просрочки платежа) не может превышать 100 (сто) процентов от суммы конкретной поставки.
4.4.

В случае не достижения соглашения споры, связанные с настоящим Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области или суде общей юрисдикции. 5. Срок действия договора 5.1.

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение одного календарного года. 5.2. При отсутствии письменного заявления Сторон о прекращении или изменении Договора по окончании срока, он пролонгируется на каждый следующий календарный год на тех же условиях.
5.3.

Договор поставки № — спецодежда

Многие считают, что покупка и продажа спецодежды – это простая процедура. Но далеко не всем известно, что она требует соблюдения важнейших деталей и аспектов оформления договора. Внимательно изучая ст. 454 ГК РФ, можно придти к выводу, что суть договора заключается в том, что продавец передает покупателю определенный товар, последний в свою очередь осуществляет оплату.

  • Образец типового договора купли-продажи одежды
  • Требования к договору розничной купли-продажи спецодежды
  • Особенности договора купли-продажи спецодежды

Образец типового договора купли-продажи одежды Этот документ должен содержать дату и место заключения. В качестве важнейшего элемента выступает – шапка, где детально указываются все необходимые сведения о каждой из сторон сделки, а именно – паспортные данные, наименование организации, и т.д.

Типовой договор, необходимые документы

Важно Расчеты между сторонами производятся путем перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. 4.3. Покупатель оплачивает 100% от стоимости заказанной партии товара.

Датой оплаты считается дата перечисления Покупателем денежных средств на расчетной счет Поставщика.
4.4. Внимание Оплата за товар осуществляется согласно выставленного счета. 5. Гарантия 5.1.

При обнаружении в течение гарантийного срока скрытых дефектов у товаров, которые вызваны несоответствием качества товаров и подтверждены соответствующим актом, подписываемым уполномоченными представителями Покупателя и Поставщика, Поставщик за свой счет заменит товары ненадлежащего качества на точно такие же товары надлежащего качества. 5.2. Поставщик не несет ответственности за любые дефекты, которые возникнут или появятся после истечения гарантийного срока.
5.3.

Источник: https://sroorgru.com/dogovor-kupli-prodazhi-spetsodezhdy-obrazets/

Договор на пошив изделий

Договор на пошив спец одежды

получив материал, обязан его сохранить и использовать по назначению; в случае некачественного материала или необходимости повышения ранее установленной цены из-за дополнительных затрат должен предупредить Заказчика предоставить Заказчику достоверную информацию о предстоящей работе и возможных изменениях в договоре; не начинать работу, если Заказчик не выполняет свои обязательства; если Исполнитель сам допустил порчу материала, то должен исправить свои ошибки или возместить Заказчику убытки.

Договор подряда на пошив костюма

в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем « Подрядчик », с одной стороны, и гр.

паспорт: серия. №. выданный. проживающий по адресу. именуемый в дальнейшем « », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем « Договор », о нижеследующем: 2.1. Подрядчик обязуется :

  1. после передачи ему материала обеспечить правильное его использование и сохранность;
  2. своевременно предупредить заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы в связи с необходимостью в проведении дополнительных работ;
  3. в случае остатка неизрасходованной части материала вернуть ее заказчику либо уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося неизрасходованного материала;
  4. в случае если заказчик не придет за результатом работ в срок, указанный в настоящем договоре, послать письменное предупреждение о том, что результат работы будет реализован по истечении срока со дня отправления извещения;
  5. предоставить заказчику достоверную и необходимую информацию о предлагаемой работе, а также сообщить при сдаче работы заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного использования результата работ.
  6. предупредить заказчика в срок дней о непригодности или недоброкачественности переданного ему материала;

2.2.

Договор подряда на пошив спецодежды

Московское государственное унитарное предприятие «Мосводоканал» .

именуемое в дальнейшем «Заказчик» .

«Мосводоканал» Придорожного Виктора Дмитриевича, действующего на основании доверенности от 01.01.2001г.

№19-Д-Юр, с одной стороны, и ___________________ .

именуемое в дальнейшем «Подрядчик» . в лице ________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» .

Типовой договор по пошиву штор физического лица и ателье 2019

В последнем случае от вас только требуется быть хорошим организатором, а заботу о техническом процессе доверить профессиональным сотрудницам. Обычно данным видом частной деятельности занимаются женщины. Многие представительницы прекрасного пола, которым с детства нравится шить, начинают заниматься этим бизнесом на дому.

Особенно актуален этот вид частной деятельности сейчас, когда на многих крупных предприятиях людей сокращают, а заниматься покупкой и перепродажей товара имеют возможность далеко не все. Исполнитель не вправе привлекать к исполнению своих обязанностей других лиц.

Панель ручного поиска договоров

___ (наименование или ФИО) ___, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ___ (должность, ФИО) ___, действующ__ на основании ___ (Устава, положения, доверенности или паспорта) ___, с одной стороны, и ___ (наименование или ФИО) ___, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___ (должность, ФИО) ___, действующ__ на основании ___ (Устава, положения, доверенности или паспорта) ___, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

Договор подряда, бытового, по пошиву одежды

Индивидуальный предприниматель _____________, паспорт: серия _____, N _______, выданный ____________, свидетельство о государственной регистрации N ______ от «__»_________ ___ г.

наименование зарегистрировавшего его органа: _______________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________ (должность, Ф.И.О.), с одной стороны, и гражданин __________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», личность удостоверяется паспортом: _______ ____________, выданным __ ___________ 200_ года ОВД г.

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется осуществить по заданию Заказчика пошив мехового изделия, сдать готовое меховое изделие Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.3. Задание Заказчика содержится в Приложении N __ к настоящему Договору и включает в себя эскиз мехового изделия, разработанный _______________ (Заказчиком/Подрядчиком), а также требования Заказчика к используемому материалу (меху), подкладочной ткани, фурнитуры.

Источник: http://juridicheskii.site/dogovor-na-poshiv-izdelij-38415/

Договор на пошив спец одежды

Договор на пошив спец одежды

Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по оказанию услуг по пошиву медицинских халатов далее – Товар , в сроки, количестве и на условиях, оговоренных в приложениях 1 и 2 к Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора.

Заказчик по мере выделения бюджетных средств производит оплату путем перечисления за фактически оказанные Услуги Поставщиком по Договору и подписания Сторонами акта приема-передачи оказанных Услуг. Форма акта приема-передачи оказанных Услуг предварительно согласовывается Поставщиком с Заказчиком.

Объем оказываемых Услуг, в количественном и стоимостном выражении оговорен в приложении 1 к Договору.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Пошив спецодежды. Производство спецодежды. Бизнес идея.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

  • Договор подряда на пошив спецодежды
  • Договор на пошив спецодежды
  • Договор подряда, бытового, по пошиву одежды
  • Договор на услуги по пошиву медицинских халатов для медицинского учреждения
  • Договор подряда, бытового, по пошиву одежды
  • Договор подряда на пошив спецодежды
  • Договор на пошив спецодежды
  • Договор подряда на пошив одежды

Договор на пошив спецодежды

Медицинская одежда. Нанесение логотипа. Спортивные костюмы. Форменная одежда.

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами.

Товар по настоящему Договору поставляется партиями. Исполнитель обязуется поставлять Заказчику Товар в сроки, согласованные Сторонами в Спецификациях, отдельно по каждой партии Товара.

Исполнитель организует закупку необходимых тканей и обеспечивает изготовление Товара в соответствии с утвержденными Заказчиком техническими условиями, самостоятельно или с привлечением третьих лиц по своему усмотрению и при этом несет полную ответственность перед Заказчиком за соблюдение сроков поставки и обеспечение надлежащего качества Товара. Поставляемый Товар по своему качеству и комплектации должен соответствовать требованиям соответствующих государственных стандартов ГОСТ , техническим условиям ТУ на соответствующий вид Товара, а в случае обязательной сертификации иметь сертификаты качества, сертификаты соответствия. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара, обеспечивающей при надлежащем обращении с грузом его сохранность при длительной транспортировке.

Договор на услуги по пошиву медицинских халатов для медицинского учреждения

Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче — приемке, фиксируемой в двустороннем акте, подписываемом представителями сторон.

При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика. Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции.

Предмет договора подряда — это результат выполненной работы.

Московское государственное унитарное предприятие “Мосводоканал” , именуемое в дальнейшем “Заказчик” , “Мосводоканал” Придорожного Виктора Дмитриевича, действующего на основании доверенности от

Договор вступает в силу с момента ………………….. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента передачи Изделия Заказчику по приемо-сдаточному акту.

Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков Изделия, если в течение установленного гарантийного срока были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств непреодолимого форс-мажорного характера, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора.

Договор подряда на пошив одежды

.

.

.

.

Источник: https://j-college.ru/strahovoe-pravo/dogovor-na-poshiv-spets-odezhdi.php

Договор на пошив костюма

Договор на пошив спец одежды

Даже такая простая операция, как пошив костюма, учитывая стоимость материала и работ, нуждается в письменном подтверждении намерений двух субъектов Договора – Подрядчика и Заказчика.

В отношении договора

Согласно этому Договору, Подрядчик обязуется произвести пошив изделия, а Заказчик принять и оплатить эту работу. Материал предоставляет Заказчик.

В отношении прав и обязанностей

Соответственно подписанному Договору Подрядчик:

  • получив материал, обязан его сохранить и использовать по назначению;
  • в случае некачественного материала или необходимости повышения ранее установленной цены из-за дополнительных затрат должен предупредить Заказчика
  • предоставить Заказчику достоверную информацию о предстоящей работе и возможных изменениях в договоре;
  • не начинать работу, если Заказчик не выполняет свои обязательства;
  • если Исполнитель сам допустил порчу материала, то должен исправить свои ошибки или возместить Заказчику убытки.

Со своей стороны Заказчик имеет право и обязуется:

  • проверять ход выполнения заказа и качество работы в любое время;
  • предъявить претензии Исполнителю в случае обнаружения недостатков.

Это не полный перечень прав и обязанностей, которые зависят от множества факторов, в т.ч. от мастерства Исполнителя, придирчивости и требовательности Заказчика.

Разное

Договор предусматривает возможности взаимных претензий обеими сторонами договора, отказа от выполнения заказа или принятия его. Но в любом случае все споры и разногласия, возникающие между ними, решаются на переговорах или по закону. А возможные дополнения – только в письменном виде.

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и гражданин , паспорт (серия, номер, выдан) , проживающий по адресу , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Подрядчик обязуется в срок дней со дня заключения настоящего договора произвести пошив , а заказчик обязуется принять и оплатить результат работы.

1.2. Заказчик предоставляет подрядчику необходимый для пошива материал . Материал предоставляется подрядчику в .

1.3. Подрядчик не вправе привлекать к исполнению своих обязанностей других лиц.

1.4 Риск случайной гибели или повреждения материала несет предоставившая их сторона – заказчик

1.5. Стоимость работ составляет рублей. Работы оплачиваются в следующие сроки и в следующем порядке: .

1.6. Работы принимаются на основании акта их приемки в срок дней.

1.7. Согласно настоящему договору установлен следующий гарантийный срок на результат работы: .

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.

Подрядчик обязуется:

  • после передачи ему материала обеспечить правильное его использование и сохранность;
  • предупредить заказчика в срок дней о непригодности или недоброкачественности переданного ему материала;
  • своевременно предупредить заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы в связи с необходимостью в проведении дополнительных работ;
  • в случае если заказчик не придет за результатом работ в срок, указанный в настоящем договоре, послать письменное предупреждение о том, что результат работы будет реализован по истечении дней срока со дня отправления извещения;
  • в случае остатка неизрасходованной части материала вернуть ее заказчику либо уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося неизрасходованного материала;
  • предоставить заказчику достоверную и необходимую информацию о предлагаемой работе, а также сообщить при сдаче работы заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного использования результата работ.

2.2.

Подрядчик вправе:

  • не приступать к работе, приостановить ее если заказчик нарушает свои обязанности по настоящему договору, а также потребовать возмещения убытков;
  • удержать результат работы, остаток неиспользованного материала при неисполнении заказчиком обязанности уплатить предусмотренную договором цену работы;
  • в случае недостижения результата работы или если результат оказался с недостатками, делающими его не пригодным для использования по причине недостатков предоставленного заказчиком материала потребовать оплаты, выполненной им работы;
  • при обнаружении недостатков работы, за которые он отвечает вместо устранения этих недостатков безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

2.3. Заказчик вправе:

  • проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, в любое время.

2.4.

Заказчик обязуется:

  • предоставить подрядчику всю необходимую информацию о желаемом результате работы;
  • принять результат работы в срок, предусмотренный настоящим договором;
  • известить подрядчика в срок дней об обнаруженных недостатках работы, которые не могли быть выявлены при обычном способе приемки;
  • предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Заказчик отвечает за невозможность подрядчиком использовать материал без ухудшения качества работы.

3.2. В случае нарушения установленных сроков начала и окончания работ, подрядчик уплачивает заказчику неустойку в размере % цены выполнения работы.

Если подрядчик своевременно не приступил к выполнению работы или во время ее исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы заказчик вправе по своему выбору:

  • отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков;
  • назначить подрядчику новый срок, в течении которого он должен приступить к работе;
  • поручить выполнение работы другому лицу за счет подрядчика;
  • потребовать уменьшения вознаграждения за работу.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик.

3.4. В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы возмещение убытков и уплата неустойки не освобождают подрядчика от исполнения обязательства в натуре.

При этом заказчик вправе по своему усмотрению:

  • отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы;
  • соразмерного уменьшения цены;
  • соразмерного устранения недостатков работы;
  • возмещения расходов на устранение недостатков работы своими силами или с помощью третьих лиц.

4. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику, часть установленной настоящим договором цены пропорционально части работы, выполненной подрядчиком и возместив подрядчику убытки, причиненные прекращением договора.

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при неисполнении или ненадлежащем исполнении подрядчиком настоящего договора.

4.3.

Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик, несмотря на предупреждение подрядчика о невозможности использования материала, предоставленного заказчиком, или о других обстоятельствах, грозящих прочности и годности результатов работы или создают невозможность ее завершения в срок, не заменит негодный материал и не примет других необходимых мер для устранения таких обстоятельств.

4.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора, если заказчик не представит в срок, указанный в настоящем договоре, материал подрядчику, препятствует исполнению договора подрядчиком или при наличии иных обстоятельств, свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей заказчиком не будет произведено в установленный договором срок.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Любые изменения условий настоящего договора оформляются дополнительным соглашением сторон и вступают в силу после подписания сторонами.

5.2. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийных сроков, если в течении установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине подрядчика.

5.3. Подрядчик не производит устранение недостатков после истечения срока предъявления претензий, при неправильной эксплуатации результата работы, при появлении дефектов в результате естественного износа.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами разрешаются путем переговоров.

7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор составлен в экземплярах и считается заключенным с момента его подписания.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Заказчик

  • Адрес регистрации:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • Паспорт серия, номер:
  • Кем выдан:
  • Когда выдан:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC%D0%B0-1

Договор на оказание услуг по пошиву спецодежды для персонала государственного учереждения – Договор оказания услуг, работ

Договор на пошив спец одежды

Государственное учреждение _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________, действующего на основании Устава,   с другой стороны,  далее вместе именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании результатов размещения заказа путем запроса котировок, что отражено в протоколе от _________________ 20__ г. № _____ заключили настоящий договор (в дальнейшем «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 По настоящему Договору Исполнитель обязуется осуществлять услуги по пошиву спецодежды для персонала  для нужд ГУ ___________________________________  (далее – «Услуги») в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги.

Требования, предъявляемые к оказываемым услугам, определены в Спецификации (приложение № 1).

1.2 За оказание услуг по настоящему Договору Заказчик уплачивает Исполнителю вознаграждение в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

1.3 Срок оказания услуг по пошиву спецодежды с момента подписания договора в течение 20 календарных дней, а в части расчетов – до полного их завершения.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях настоящего Договора.

2.1.2. Подписывать своевременно Акты об оказании услуг Исполнителем.

2.1.3. Выполнять в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

2.2. Исполнитель обязуется:

2.2.1. Оказать Заказчику в полном объеме услуги, предусмотренные настоящим Договором.

2.2.2. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.2.3. Выполнять в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Получать от Исполнителя услуги, определенные п. 1.1. Договора.

2.4. Исполнитель имеет право:

2.4.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления Заказчиком информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до представления необходимой информации.

2.4.2. По письменному уведомлению по согласованию с Заказчиком, производить перенос сроков оказания услуг.

3. Цена договора и порядок взаиморасчетов

3.1. Вознаграждение Исполнителя составляет ______ (_________) рублей, в том числе НДС в размере _______ (___________) рублей и является твердой на весь период действия настоящего Договора.

3.2. Заказчик вправе по согласованию с Исполнителем изменить общую стоимость услуг по настоящему Договору, установленную в пункте 2.1. настоящего Договора пропорционально объему указанных услуг, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены.

3.3. Оплата производится в безналичной форме, в течение 20 рабочих дней с момента подписания Сторонами акта выполненных работ, представленных Исполнителем, по факту оказания услуги.

Подписываемый Сторонами Акт об оказании услуг являются подтверждением оказания услуг Исполнителем Заказчику. Акт об оказании услуг составляется и подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

3.4. Вознаграждение уплачивается путем перечисления суммы, указанной в п. 3.1. Договора, на расчетный счет Исполнителя.

3.5. Датой оплаты денежных средств считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.6. Источник финансирования: внебюджетные средства.

4. Ответственность сторон. порядок разрешения споров

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договора, в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

4.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору передаются в Арбитражный суд ____________________________ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5. Особые условия договора

5.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия другой Стороны.

5.2. Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

5.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Договором.

6. Внесение изменений и/или дополнений в договор

6.1. Все изменения и/или дополнения к Договору осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.

7. Срок действия и порядок расторжения договора

7.1. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Договора.

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.

7.3. Настоящий Договор расторгается на основании:

7.3.1. Письменного соглашения Сторон;

7.3.2. Вынесенного в установленном порядке решения судебного органа по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по Договору, если такое невыполнение обязательств по Договору являются результатом действия непреодолимой силы.

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы сторона должна незамедлительно направить другой стороне письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах и обязуется предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Договору.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Подписи сторон:
Заказчик:____________________/______________ /М.П.Исполнитель:____________________/______________ /М.П.

Контактное лицо от заказчика:

Контактное лицо от поставщика:

Приложение № 1 к договору на оказание услуг

№_____ от _____________

Спецификация по договору

№ п/пНаименование товара/спецодеждыОбщее количество, единицРазмеры и количествоЦена Сумма, с НДС
1Халат повара, ткань сорочечная, вискоза 65%, полиэстер 35%, плотн.5,120/кв.см, арт.731-803
2Костюм администратора (пиджак, юбка, брюки)
3Костюмы горничных и техн. персонала, ткань габардин, 100% полиэстер, без ГОСТ (имп.), (куртка без рукавов и с рукавами, брюки)
4Костюм медицинской сестры, ткань сорочечная, вискоза 65%, полиэстер 35%, плотн.5,120/кв. см, арт.731-803, (брюки, куртка)
5Рабочий костюм, ткань костюмная гладкокрашенная, хлопок 65%, полиэстер 35%, арт.С-103-ЮД, хлопок 100% , ГОСТ 21790-2005 (куртка, комбинезон)
6Костюм повара, ткань сорочечная, вискоза 65%, полиэстер 35%, плотн.5,120/кв.см, арт.731-803, фартук, ткань лаке, с водоотталкивающим покрытием, полиэстер 100% (брюки, куртка, колпак, фартук)
7Халат медицинский, ткань сорочечная, вискоза 65%, полиэстер 35%, плотн.5,120/кв.см, арт.731-803
ИТОГО
Заказчик:____________________/ ______________Исполнитель:____________________/ ______________

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%94%D0%BE%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D1%83_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%81_%D1%83%D1%87/

Договор подряда на изготовление швейной продукции (работа выполняется иждивением подрядчика; стоимость работ определена в договоре; условие о предоплате)

Договор на пошив спец одежды

дата и место подписания

___(наименование или ФИО)___, именуем__ в дальнейшем “Заказчик”, в лице ___(должность, ФИО)___, действующ__ на основании ___(Устава, положения, доверенности или паспорта)___, с одной стороны, и ___(наименование или ФИО)___, именуем__ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ___(должность, ФИО)___, действующ__ на основании ___(Устава, положения, доверенности или паспорта)___, с другой стороны, вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по изготовлению следующей швейной продукции: _____________ и передать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Качественные характеристики, количество продукции, вид изделий, пожелания Заказчика к оформлению продукции, а также предполагаемые сроки выполнения работы указаны в задании Заказчика (Приложение N __).

1.3. Для изготовления швейной продукции Подрядчик использует собственное сырье и материалы. Стоимость сырья и материалов включается в стоимость работ, установленную настоящим договором.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика задания на изготовление швейной продукции подготовить эскиз изделия каждого вида и направить эскизы на утверждение Заказчику. Утвержденные (подписанные) Заказчиком эскизы швейной продукции становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.2. Не позднее _______ с момента окончательного согласования с Заказчиком эскизов швейной продукции приступить к выполнению работы и завершить работу не позднее _______ с момента ее начала.

2.1.3. По окончании работ уведомить Заказчика о готовности продукции к приемке, согласовать дату приема-передачи результатов работ, подготовить к этой дате оригиналы документов, предусмотренных п. 3.2.2 настоящего Договора.

2.1.4. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи швейной продукции, передать продукцию по акту выполненных работ. В случае если у Заказчика имеются претензии к качеству результата работ, согласовать с Заказчиком сроки и порядок устранения выявленных недостатков.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Не позднее ______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора направить Подрядчику задание Заказчика.

2.2.2. Не позднее ______ с момента получения от Подрядчика эскизов швейной продукции направить Подрядчику: а) согласие с разработанными эскизами;

б) возражения по существу.

2.2.3. По получении от Подрядчика уведомления о готовности продукции к приему-передаче согласовать дату, принять результат работ не позднее согласованной даты.

2.2.4. Оплатить выполненную работу в соответствии с условиями настоящего Договора.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, составляет _____ (________) рублей, включая НДС 18%.

3.2. Заказчик обязуется оплатить работу Подрядчика в следующем порядке:

3.2.1. В течение ___ (_______) банковских дней с момента получения оригинала счета Подрядчика уплатить ______% от суммы, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.2.2. В течение ___ (_______) банковских дней с момента получения от Подрядчика оригиналов следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры – перечислить на расчетный счет Подрядчика оставшуюся сумму в размере _________ руб.

3.3. Заказчик оплачивает работу Подрядчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1.

Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть изготовленную продукцию по акту выполненных работ, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе заявить об этом Подрядчику в течение _______ начиная с даты, согласованной Сторонами для приема-передачи готовой продукции.
Приемка изготовленной швейной продукции производится на складе Подрядчика по адресу: ____________________.

4.2. Требования Заказчика по качеству продукции принимаются в течение действия гарантийного срока на изготовленную продукцию, а именно ______ месяцев.

4.3. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков изготовленной продукции или их причин по требованию любой из Сторон назначается экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет: ____________ (варианты: Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, Стороны поровну).

4.4. При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную настоящим Договором цену, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением договора подряда, Подрядчик имеет право на удержание результата работы (статьи 359 и 360 ГК РФ) до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Подрядчик несет ответственность за соответствие швейной продукции требованиям задания Заказчика и утвержденного Заказчиком эскиза. В случае изготовления некачественной продукции и/или не соответствующей указанным требованиям Заказчик вправе по своему выбору:

5.1.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в дополнительно согласованный Сторонами срок.

5.1.2. Потребовать от Подрядчика безвозмездно выполнить работу заново.

5.1.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных документально подтвержденных убытков.

5.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненной работы Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. В случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. п. 2.2.1 – 2.2.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере ______ руб. за каждый день просрочки.

5.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. п. 2.1.1 – 2.1.4 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки, предусмотренной п. 5.3 настоящего Договора.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

8.2.1. По письменному соглашению Сторон.

8.2.2. В одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 – 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Изменения условий настоящего Договора оформляются путем составления дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

——————————–

В соответствии с п. 2 ст. 703 ГК РФ по договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику.

Источник: https://www.xn----ctbbbejw6bbbwcle.xn--p1ai/index.php?doc=1867

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.